C、临时设备宜采用自动控制装置
D、优先采用声控、光控照明。
【答案】B
【分析】施工用电、照明：（1）临时用电优先选用节能电线、节能灯，电力线路应合理设计和布置，电力设备应采用自动控制装置。 采用声控、光控等节能照明灯具。 （2）照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。
【检查检测点】建筑合理利用和节约能源规定P196
六、根据《安全生产许可证条例》，有下列情形之一的，可以吊销已颁发的安全生产许可证：（ ）。
一、超越法定权限颁发安全生产许可证
B、安全生产许可证有效期满，未办理延续手续，继续生产的。
C.不听取公众意见就发放安全生产许可证
D、取得安全生产许可证并造成重大事故
【答案】A
【分析】已经颁发的安全生产许可证可以被吊销： （一）颁发安全生产许可证的行政机关工作人员在颁发安全生产许可证时滥用职业礼仪、玩忽职守的； （二）超越法定权限颁发安全生产许可证的； （三）违反法定程序颁发安全生产许可证的； 对不符合安全生产条件的建筑施工企业核发安全生产许可证； （五）其他依法可以吊销已颁发的安全生产许可证的情形。 （如果证书颁发前出现错误，通常会被撤销）
七、注册建造师担任建设工程负责人时，办理书面交接手续后，可以变更建设工程负责人。 所提到的情况是（ ）。
A、承包商同意变更建设项目负责人
B、建设工程已竣工但尚未办理竣工验收
C. 施工项目因恶劣天气暂停
D、不愿继续担任建设项目负责人
【答案】A
【分析】有下列情形之一的，办理书商交接手续后，应当更换建设工程负责人（一）发包方与注册建造师所在单位解除合同的（ 2）发包方同意变更项目负责人；（3）建设工程合同履行过程中变更项目负责人，因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的，企业项目负责人变更的工作日内，及时向建设行政主管部门和有关部门报告网上变更。
8、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，因承包商原因导致工程延迟开工的，开工日期为（ ）。
A、具备上班条件的时间
B. 承包商实际施工时间
C、施工许可证载明的时间
D、开工通知中注明的时间
【答案】D
【分析】（1）开工日期为承包商或监理单位发出的开工通知中注明的开工日期； 开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以符合开工条件的时间为开工日期； 因承包人原因延误开工的，以开工通知书规定的时间为开工日期。
（2）经承包人同意，承包人已实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
（三）承包人、监理人未发出开工通知且无相关证据证明实际开工日期的，以开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表载明的时间为准。综合考虑，根据是否具备开工条件确定开工日期。
【检验检测点】建设工程工期及造价规定 P113
九、建筑业企业资质证书有效期内发生下列变化时，企业应当申请建筑业企业资质等级复审（ ）。
A、企业注册资本变更
B. 营业地址变更
C、企业分裂
D、变更公司名称
【答案】C
【分析】《建筑业企业资质管理规定》规定，企业发生合并、分立、重组、改制等，需要继承原建筑业企业资质的，必须申请重新取得建筑业企业资质。建筑施工企业资质等级审查。
[检查和测试现场] p56-57
10、生产安全事故综合应急预案应当规定的内容是（ ）。
一、应急指挥机构及职责
B. 处置程序和措施
三、关键岗位及人员
D、应急预案体系
【答案】D
【分析】综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、作战风险描述、预警和信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理内容。
[检查和检查地点] p249
11、甲建筑公司租用乙公司设备后，擅自将设备出售给丙公司。 A、C之间设备销售合同的有效期是（ ）。
A. 有效性待定
B. 部分有效
C、有效
D.可取消
【答案】A
【分析】尚未确定效力的合同是指合同已经成立，但由于不完全符合效力的相关要求，尚未确定合同是否有效。 它必须满足法律规定的条件才能生效。 问题中，建筑公司A无权向C公司出售设备，必须经B公司确认才有效。
【检验与测试点】p123、合同效力待定
12、建筑公司A与劳务派遣单位B签订劳务派遣协议，B将职工丁某派遣至A。关于雇佣关系，正确的说法是（）。
A、丁某因工作原因受伤，A应申请工伤认定
B、派遣期间，如A依法宣告破产，丁可返还给B
C. B 应为丁提供必要的工作培训
D、派遣期间，如丁某退休无工作，乙方应向其支付劳动报酬。
【答案】B
【分析】选项A错误。 若D因事故受伤，B应申请工伤认定； 选项C是错误的。 A在丁上岗前应进行必要的安全教育和培训； D 是错误的。 被派遣劳动者返回后，在没有工作期间，劳务派遣单位应当按照当地人民政府规定的最低工资标准向劳动者支付月工资。
13、关于建设工程招标投标办法，正确的是（ ）。
A、谈判投标也是一种合法的招标方式
B、国有资金占主导地位且依法必须招标的项目应当公开招标。
C、招标人采用招标方式的，可以向两个具有承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。
D. 所有项目均可分两阶段招标
【答案】B
【分析】选项A错误。 谈判投标不是合法的投标方式。
选项B正确。 《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占主导地位且依法必须进行招标的项目，应当公开招标。
选项C是错误的。 招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具有承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。
选项D是错误的。 对于技术复杂或无法准确制定技术规范的项目，招标人可以分两阶段进行投标。
【检查检测点】建设工程法定招标范围、招标方式、交易场所 P74
14、关于租赁合同效力的正确说法是（ ）。
A、租赁期限超过20年，合同无效
B、承租人经出租人同意转租的，承租人与出租人之间的租赁合同无效。
C、租赁期限超过6个月的，非书面形式的合同有效。
D、当事人未按照法律、行政法规的规定办理租赁登记、备案手续的，合同无效。
【答案】C
【分析】选项A错误。 超过20年的租约部分将不再生效。 选项B是错误的。 出租人同意转租的，合同有效。 选项D是错误的。 未按照法律、行政法规的规定办理租赁登记、备案手续。 是的，合同有效。
[检查和测试地点] p167
15、关于存款，正确的说法是（ ）。
A. 存款合同于存款实际交付时成立。
B、承担违约责任时，主张继续履行的一方不得主张适用定金条款
C、约定的保证金金额超过主合同金额的20%无效。
D、如交付的定金金额少于约定金额，则定金金额以约定金额为准。
【答案】A
【分析】定金合同为实际合同，以实际交割金额为准，故A正确，D错误； B选项错误。 承担违约责任时，当事人主张继续履行后，主张定金条款有效； 选项C、F错误。 保证金金额超过主合同标的金额20%的，超出部分无效。
[检查和测试地点] p33
16、大型工程机械设备融资租赁合同中，正在履行的设备安装后无法正常运行的。 关于合同的后续处理，正确的说法是（ ）。
A、出租人对承租人违约承担责任
B、承租人可以根据设备质量直接向卖方索赔。
C. 承租人占有设备期间，设备造成第三方伤害的，出租人应承担责任。
D、租赁期满后，承租人拥有设备的所有权。
【答案】B
【分析】融资租赁合同的出租人对付款金额和通知负责，故A、C错误； D 是错误的。 租赁期满后，出租人拥有设备的所有权。
[检查和测试地点] p170
16、根据《建筑业企业领导和项目负责人施工现场指导暂行办法》，关于建设项目负责人施工现场指导制度的正确说法是（ ）。
A、项目负责人可以同时对两个工程项目进行现场指导。
B、定期检查应定期进行，每月检查时间不应少于工作日的25%。
C、项目负责人外出时委托项目相关负责人处理其日常工作后即可离开。
D、项目负责人带队生产时，要做好带队工作，并签字备案。
【答案】D
【分析】项目负责人只能同时承担一个工程项目的管理工作。 项目负责人带领生产班组时，必须全面掌握项目质量安全生产状况，加强关键部位、关键环节的控制，及时消除隐患。 要认真做好当班生产记录并签字备查。 项目负责人每月生产时间不得少于当月施工时间的80%。 因其他事需离开施工现场时，应向工程建设单位请假，经批准后方可离开。 缺席期间，委托项目相关负责人负责缺席期间的日常工作。
18、总承包商依法将建设工程分包。 关于其质量责任的说法正确的是（ ）。
A、总承包商和专业分包商各自承担质量责任。
B.专业分包商无需接受总承包商的质量控制
C、专业分包单位与总承包单位对承包商的全部工程质量承担连带责任。
D、总承包商和专业分包商对分包工程的质量承担连带责任。
【答案】D
【分析】专业分包单位应当与总承包单位对发包单位的分包工程质量承担连带责任。
[检查和测试地点] p56
19. 我国刑法规定的附加刑是（ ）。
A.控制
B. 监禁
C. 没收财产
D.吊销执照
【答案】C
【分析】处罚分为主处罚和附加处罚。 惩罚的主要类型有：（1）控制； （二）刑事拘留； (三)有期徒刑; （四）无期徒刑； (5)死刑。 附加处罚的种类如下： （一）罚款； （二）剥夺政治权利的； （三）没收财产； (4)驱逐出境。
【检验检测要点】建设工程刑事责任种类及方式 P41
20、根据《建设工程施工许可证管理办法》，关于申领施工许可证的条件，正确的说法是（ ）。
A、依法需办理土地使用审批手续的，建设项目已办理土地使用审批手续
B、施工场地征收工作已完成
C、已委托监理单位
D、施工人员已按规定办理保险
【答案】A
【分析】《建筑法》规定，申请施工许可证，必须具备下列条件：
（一）建设项目已办理用地审批手续；
（二）依法应当取得建设工程规划许可证的，已取得建设工程规划许可证；
（三）需要拆除的，拆除进度应当满足施工要求；
（四）施工企业已确定；
（五）有满足施工需要的财务安排、施工图纸和技术资料；
（六）有确保工程质量和安全的具体措施。
【检查要点】申请主体及法定审批条件 P47
21、买卖合同中，出卖人在承运人运输途中出售标的物时，除当事人另有约定外，毁损、灭失风险转移给买受人的时间为（ ）。
A. 合同何时成立
B. 标的物何时交付
C、合同何时生效
D. 付款时
【答案】A
【分析】卖方在承运人运输途中出售标的物。 除非双方另有约定，毁损或灭失的风险自合同成立之日起由买方承担。
【检验检测点】销售合同的法律规定 P161
22、根据《关于进一步完善建筑业工伤保险的意见》，关于参加工伤保险的正确说法是（ ）。
A、从事建设工程的建筑工人，特别是农民工，应当按照用人单位参加工伤保险。
B、以用人单位参保的建筑业企业，应当按照工资总额缴纳工伤保险费。
C、已办理意外伤害保险的，不再参加工伤保险。
D、工伤保险费作为比赛费用单独缴纳
【答案】A
【分析】选项B错误。 用人单位参保的建筑施工企业应当按照职工工资缴纳工伤保险费； 选项C是错误的。 办理意外伤害保险后，应当参加工伤保险（属于强制保险，必须投保）； 选项D错误。 与工作相关的补偿保险不得作为竞争性费用。
23.关于分包经发包人同意或追认后的法律后果，下列说法正确的是（ ）。
A. 受托人仅负责选择受托第三方
B、受托人通过受托第三方就委托事务对委托人承担连带责任。
C. 受托人应对受托第三方的行为承担责任
D、委托人可以就委托事项直接指示受委托的第三方。
【答案】D
【分析】分代理经委托人同意或者认可的，委托人可以直接指示受委托的第三方办理代理事务。 代理人仅负责第三方的选择以及对第三方的指示。
【检验要点】建设工程代理行为及其法律关系 P11
24、债务人有权处分的下列权利中，可以质押的包括（ ）。
A.土地使用权
B、将存在的应收账款
C、签字权
D.特许经营
【答案】B
【分析】下列权利被质押：（1）汇票、本票、支票； （二）债券、存款单；
（三）仓单、提单； （四）可转让基金份额及股权；
（五）可转让的注册商标、专利、著作权等知识产权； （六）现有和未来的应收账款； （七）法律、行政法规规定可以质押的其他物品 以汇票、本票、支票、债券、存单、仓单、提单等物权质押的，质押权应当权利证书交付质权人时成立； 没有权利证明的，质权在质权登记时设立。
25、建设单位取得施工许可证后，因故未能按期开工。 关于施工许可证延期的说法，正确的是( )。
A、建筑施工企业应当向许可机关申请延期
B、延期最多3次，每次延期不得超过3个月。
C、超过延期期限未开工的施工许可证自动延期一年。
D、未开工且未申请延期的施工许可证自动撤销。
【答案】D
【分析】未开工又未申请延期或超过延期期限的，施工许可证
该证书将自动撤销。 选项C错误，选项D正确。
选项A是错误的。 《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工建设。 因故不能按时开工的，应当向许可机关申请延期。
选项B是错误的。 延长期限限于两次，每次不超过3个月。
【检验检测点】延期开工、核准和重新核准规定 P49
26、根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》关于工程延期，正确的说法是（ ）。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议，经鉴定工程质量合格的，鉴定期间不顺延工期。
B、双方约定承包人未在约定期限内提出延长工期申请的，视为未延长工期，不再延长工期。
C、当事人有权通过向承包商或监理人等取得签证来确认工期的延长。
D、因不可抗力造成工期不予延长。
【答案】C
错误选项B是错误的。 双方同意，承包人未在约定期限内申请延长工期的，视为未延长工期，按协议处理，但发包人同意的除外。超过约定期限延长施工期限或承包商提出合理抗辩的。
选项D是错误的。 因不可抗力原因，工期可顺延。
27、人民法院应当撤销（ ）的仲裁裁决。
A、当事人在合同中未约定仲裁条款，但在合同履行过程中达成仲裁协议。
B、判决所依据的证据系伪造的。
C. 仲裁裁决违反合同约定
D. 仲裁庭由一名仲裁员组成
【答案】C
【分析】人民法院认定该裁定违背社会公共利益的，应当裁定撤销。
【检验要点】仲裁裁决的执行 P347
28、下列纠纷中，受仲裁法管辖的有（ ）。
A.劳动争议
B.继承纠纷
三、应当由行政机关处理的行政争议
D.民商事纠纷
【答案】D
【分析】婚姻、收养、监护、赡养、继承等纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政纠纷，不得仲裁。 此外，农业集体经济组织内部的劳动争议仲裁和农业合同纠纷也不适用仲裁法的调整。
29、对仲裁协议效力提出异议的当事人是（ ）。
A. 您只能请求人民法院作出裁决
B、您只能请求仲裁委员会作出决定
C、如果您对仲裁委员会关于仲裁协议效力的决定不服，您有权请求人民法院作出裁决
D. 应在仲裁庭第一次开庭前提交
【答案】D
【分析】当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭审理前提出。
多项选择题
30.关于法定代表人，正确的是（ ）。
A、法人章程对法定代表人代表权的限制可以用来对抗善意相对人。
B.法定代表人有权代表法人从事民事活动
C、法定代表人以法人名义从事民事活动的，其法律后果由法人承担。
D、法定代表人因履行职责造成他人损害的，由法人承担民事责任。
E.法人承担民事责任后，不得向其法定代表人追偿
【答案】BCD
【分析】代表法人进行民事活动的负责人是法人的法定代表人。 以法人名义进行民事活动的法律后果由法定代表人承担。 法人章程、法人职权对法定代表人代表权的限制，不得与善意相对人相冲突。 法定代表人履行职责造成他人损害的，法人应当承担民事责任。 法人承担民事责任后，可以依照法律或者法人章程的规定向有过错的法定代表人追偿。
31、劳动争议的范围是（ ）。
A.劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但劳动关系成立后发生争议的。
B、劳动者要求用人单位返还解除劳动关系后收取的保证金纠纷。
三、企业自主改制纠纷
D. 劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险
五、农村承包经营者与职工之间的纠纷
【答案】ABD
【分析】劳动争议的范围主要是（1）因确认劳动关系而产生的争议； （二）劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止发生的纠纷； （三）因解聘、解雇和辞职产生的纠纷，辞职、工作时间、休息休假、社会保险、福利培训、劳动保护等纠纷； （五）劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者补偿金等纠纷。
（六）劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷； （七）劳动关系成立后，未订立书面劳动合同，劳动者与用人单位发生纠纷的； （八）劳动者与用人单位之间的纠纷用人单位就劳动关系是否解除或者终止、解除或者终止劳动关系是否应当支付经济补偿等问题发生的纠纷；
（九）与用人单位解除或者终止劳动关系后，劳动者要求用人单位返还所收取的劳动合同保证金、保证金、担保物，或者办理劳动者人事档案、社会档案等移交手续时发生纠纷的。保险关系等纠纷；
（十）劳动者以用人单位未为其办理社会保险手续，社会保险经办机构无法重新申请，导致其无法享受社会保险为由，要求用人单位赔偿损失，发生纠纷好处;
（十一）职工退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位就领取养老金、医疗费、工伤保险待遇等社会保险待遇发生纠纷的； 2）员工因工负伤或者患职业病请求赔偿。 用人单位依法提供工伤保险待遇发生的纠纷； （十三）劳动者依照劳动合同法第八十五条的规定向用人单位请求额外补偿而发生的纠纷； 14）企业自主改制发生的纠纷； （十五）法律）法规规定的其他劳动争议。
32.有下列情形之一的，终止劳动合同。 用人单位应当向劳动者支付经济补偿（ ）。
A、员工在试用期内不符合聘用条件
B.用人单位不缴纳保险的，劳动者应当被解雇
C.用人单位被依法宣告破产
D、劳动者与用人单位协商一致同意解除劳动合同
E. 雇主决定提前解散公司
【答案】B、C、D
【分析】（一）劳动者依照劳动合同法第三十八条规定解除劳动合同的； （二）用人单位提出解除劳动合同并与劳动者协商解除劳动合同的； （三）用人单位依照劳动合同法第四十条的规定解除劳动合同的； （四）用人单位依照劳动法第四十一条第一款规定解除劳动合同的； （5）除非雇主维护或改善劳动合同的条款，除非有条件地续签劳动合同，否《劳工合同法》（6）根据《劳动合同法》第44条第44条规定终止劳动合同； （7）在法律和行政法规中规定的其他情况。
33.关于不公正富集的陈述，正确的陈述是（）。
答：不公正的充实者与受害者之间的受益人之间形成了债务关系。
B.不公正的丰富损害他人的利益
C.没有法律依据来获得不公正的丰富
D.充分了解没有付款义务的债务和解是不公正的。
E.不履行道德义务而进行的付款不是不公正的
【回答】晋三
[分析]选项C是错误的。 民法典中明确规定了不公正的丰富。 选项D是错误的。 债务和解虽然知道没有付款的义务并不构成不公正的富裕。
34.在雇员的以下情况下，雇主可以随时终止劳动合同：（）。
答：那些被证明在缓刑期内不符合雇佣条件的人
B.严重违反雇主的规定
C.对个人收益的责任或渎职行为严重失去责任，对雇主造成重大损害
D.根据法律对民事责任进行调查
E.无能为力，在培训或调整工作后，该人仍然无能为力
【答案】abc
[分析]（1）被证明在缓刑期内不符合就业条件的人； （2）严重违反雇主规则和法规的行为； （3）严重失去职责，渎职行为谋取个人利益，对雇主造成重大损害； （4）劳动如果雇员同时与其他雇主建立劳动关系，对雇主的工作任务造成严重影响，或者在雇主提出的后拒绝进行更正，5）第26段，第1段，劳动合同法，导致劳动合同无效； （6）根据法律对犯罪负责。
35.在国家拥有的以下属性中，有（）。
A.矿藏
B.山
C.水流
d.sea区域
E.无人居住的岛屿
【答案】ac，d，e
[分析]土地所有权是根据法律所拥有的土地所拥有的国家或农民集体所享有的主要和绝对权利。 我国实施社会主义的土地所有权，全体人民的所有权以及劳动人民的集体所有权。 城市土地属于国家。 无人居住的岛屿，矿藏，水流和海洋城市属于该州。 统称的房地产包括土地和森林，山脉，草原，荒原，潮汐公寓等，这些房地产归于法律。
36.根据“湿地保护法”，禁止（）行为破坏湿地及其生态功能。
A.开放（4）人造湿地的填海和排水
B.未经授权的砂矿和开采
C.不加区分的野生植物收集
D.未经许可服用土壤
E.排放工业废水和家庭污水
【回答】晋三
[分析]禁止以下湿地及其栖息地的破坏：
与生态功能有关的行为：（1）自然湿地的开垦和排水，永久切断天然湿地水源； （2）未经授权填充自然裸露的土地，未经授权的沙采矿，采矿和废物提取：（3）排放工业废水，家庭污水和其他废水和其他废水和污水，这些污染湿地不符合水污染物标准，倾倒，堆叠，堆叠，堆叠，堆叠，，丢弃和散射固体废物，...（5）其他损害湿地及其生态功能的行为。
37.以下纠纷受专有管辖权的约束：（）。
A.建设项目构建网络争端
B.建筑机械租赁合同纠纷
C.关于建筑材料销售合同的争议
D.房屋销售合同纠纷
E.土地使用权转移纠纷
【答案】a，c，d
[分析]在受管辖权的案件中，由于房地产纠纷而提起的诉讼应在房地产所在的人民法院的管辖下，例如房屋购买和销售纠纷，土地使用权转让纠纷等。在房地产注册书中记录的是房地产的位置；
38.在以下雇主的变化中，劳动合同的履行不会受到影响（）。
答：雇主的营业执照已被吊销
B.更改单位名称
C.改变法律代表
D.负责的主要人或投资者的变更
E.雇主合并或分裂
【答案】b，c，d，e
[分析]单位名称的变化，法律代表的变化，负责人或投资者的变化以及雇主的合并或划分不会影响劳动合同的履行。
39.根据立法法，只能在以下事项上制定法律：（）。
A.国家主权事务
B.犯罪与惩罚
C.对公民财产权的限制
D.诉讼和仲裁系统
E.Enterprise资格许可证
【回答】ab
[分析]只能对1“ 1”中列出的事项制定法律：（1）国家主权事项：（2）各级人民国会的建立，组织和权力在各个层面，人民政府，人民法院和人民的检察官：（3 ）种族自治系统，特殊行政区域系统，基层自治系统；（4）犯罪和惩罚；
（5）剥夺公民的政治权利，强制性措施和个人限制的惩罚； （6）基本税收制度，例如建立税类别，税率确定和税收征收管理； （7）非国家拥有财产的收集； （7）非国家拥有财产的收集； g）基本民用体系； （9）基本经济体系和金融，习俗，金融和外贸的基本系统； （10）诉讼和仲裁系统； （11）国家人民代表大会及其常务委员会事项必须颁布的其他事项。
40.根据《建筑项目生产安全管理法规》，建筑部门应在拆除项目建设前15天向相关部门提交材料（）。
A.建筑企业资格级证书
B.对可能危害建筑物，结构和邻近建筑物的拟议拆除的描述
C.建设许可证
D.堆叠和清除废物的措施
E.拆除建筑组织计划
【答案】a，b，d，e
[分析]建筑单元应将拆除项目外包给具有相应资格水平的建筑单位。 施工部门应在拆除项目建设前15天，在县级或其他相关当局的县级或其他相关机构的县级或以上提交以下信息。 事工申请：（1）建筑单位的资格证书； （2）描述要拆除的建筑结构，以及可能危害邻近建筑物的建筑物； （3）拆除建筑组织计划； （4）堆叠和清除废物的措施。
其他主题目前不可用，将不断更新...
注意：这个问题是在一天内针对三个主题。
（1天内有3个主题）考试省包括江苏，广东，安海，海南，北京，北京，hebei，shaanxi，shaanxi，chongqing，chongqing，inninemolia，yunnan，基于计算机考试（基于计算机考试） （基于计算机的考试），为了使候选人在考试结束后更容易估算他们的分数，Sanjing老师已经特别收集并编译了相关信息供您参考。
特别强调：
①上面提供的实际问题是所有候选人的召回版本。 答案和分析仅供参考。 问题编号可能与测试文件不同。 答案和分析仅供参考。 如果对答案有任何疑问，那么在直播室的教师分析将占上风； 将来将进行进一步的更新。 ，将在此官方帐户中发布！
我希望每个努力为考试做准备的候选人，
每个人都可以成功通过考试！
标签： 法律 无固定期限劳动合同 劳动合同的解除 劳动合同变更 劳动合同终止
评论列表